某工程有限公司与某资源科技有限公司买卖合同纠纷案本案是商事案件市场化调解的典型案例，西青法院对诉前调解案件采取调解组织嵌入审判团队的工作方式，从案件委派给市场化调解组织开始，就有固定的审判团队与调解组织对接，直到案件处理完毕。在调解过程中，调解员可针对具体案情向法官进行法律咨询，法官给予业务指导，必要时可以联合调解。

当事人请求以审计单位的审计意见作为确定工程造价依据的，如何处理？建设工程施工合同未约定工程造价以审计单位的审计意见或者财政评审机构作出的评审结论为准，当事人请求以审计单位作出的审计意见、财政评审机构作出的评审结论作为确定工程造价依据的，人民法院不予支持。

无效建设工程施工合同中约定的管理费如何处理？未实际参与施工、组织管理协调的转包人、违法分包人、出借资质的建筑施工企业请求实际施工人按照无效建设工程施工合同约定支付管理费，人民法院不予支持。

发承包双方约定承包人送审价超过审定结算价一定比例应予罚款的，该约定有效

甲供材为分部分项工程费的组成部分，应纳入工程造价中规费、税金的计算基数

定额水电费包括施工用水电费和施工期间生活用水费开泰公司认为开泰公司负担的生活用水电费应由国泰公司承担，应通过定额计算后从工程款中扣除；国泰公司认为生活用水电费系国泰公司支付，故应当在工程款中增加该部分费用。鉴定人认为，鉴定报告中已计取的定额水电费包含了施工用水电费和施工期间生活用水电费，不存在另行计算生活用水电费的问题，开泰公司表示对鉴定人的答复予以认可。

奇台县蒙奇房地产开发有限公司与武汉和兴祥建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷债权人与债务人基于此前的借款到期未受清偿，签订《商品房买卖合同》达成以房抵债的合意，该《商品房买卖合同》是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。

虽签订劳务作业承包合同但实为建设工程分包合同，该合同无效应参照定额及施工同期相关的计价文件计算工程价款。

因双方原因导致工期顺延，顺延期间的材料、人工价格上涨应予以调整因湖南建工集团一方原因导致工期延长的因素主要有施工准备工作滞后、施工进度滞后、因炮损等发生阻工、质量整改返工等、设备人工不足等。本案应在查明因上述原因分别导致的停工时间的情况下，进而判断贵州高速集团是否承担工期顺延后材料、人工费上涨而增加的费用及具体金额。

因设计变更导致工程量增加，承发包双方对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照建设工程施工合同签订地定额计价确定